工程款延期支付多长时间可以停工，工程款延期支付导致工期延误

今天小编为大家分享关于法律法规的相关知识，增强法律意识；找律师，免费律师在线咨询！

工程建设中，拖欠工程款是一个常见的问题。拖欠工程款时，会给施工方带来一定的压力。比如工人工资发不出去，相应的工程材料也买不到。拖欠工程款可以顺延工期吗？

网友咨询：

工程款延期支付，工期能否延长？

四川永驰律师事务所敖静滢律师解答：

发包人迟延支付工程款，承包人可以请求发包人支付延迟支付工程款利息，未必停工或者顺延工期。尤其在双方有垫资约定情况下，迟延支付工程款并不会成为工期顺延的理由。

发包人欠付工程款，承包人主张工期顺延的，应满足如下条件:

1、工程款未予以支付系发包人原因，而非承包人原因;

2、施工合同约定延期支付工程款构成工期顺延事由;

3、因工程款延迟支付导致工程无法正常进行，施工人不能正常支付工人工资，购买材料，支付机械设备租赁费等。工程迟缓或者停工，并影响整体工期；

4、承包人提出了工期补偿申请，通常应该有书面证据，包括停工申请、付款申请、索赔报告、签证单、会议纪要、信函等。

四川永驰律师事务所敖静滢律师解析：

工期顺延一般包括下列情况：

1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；

2、发包人没有及时向承包人提供施工资金；

3、发包人突然变更施工计划等各种情形。

【法律依据】

《民法典》第二百八十三条，【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

敖静滢律师简介

敖静滢律师，具有娴熟的实务处理技巧、扎实的理论功底及专业素养。从业以来，敖律师结合各领域的实务情况，针对不同类型的交易、服务、经营等活动出具了切实有效的法律意见，其专业能力得到客户一致认可。

Www.bianhuLvshi.COM法律咨询网-专业的法律信息咨询网站，汇集离婚律师,刑事律师,劳动仲裁请律师,律师事务所查询,律师免费咨询,婚姻家庭,债务纠纷,合同纠纷,知识产权,您身边的私人法律顾问。