建设工程索赔的依据和索赔时效期，索赔时效和诉讼时效区别

今天小编为大家分享关于法律法规的相关知识，增强法律意识；找律师，免费律师在线咨询！ 工程索赔时效是施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。根据通用条款，工程索赔时效一般为28天。福建东岸律师事务所薛小妹律师解析。

工程索赔时效

工程索赔时效是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。

工程索赔诉讼时效

诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限，自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。诉讼时一般为2年，但涉及商品质量不合格、人身损害、寄存保管、租金的，诉讼时效为1年。但诉讼时效从权利实际被侵害之日起最长不超过20年，有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。

薛小妹律师补充：

诉讼时效与索赔时效的区别

索赔时效和诉讼时效存在根本的区别，诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限，是法定时效，不可随意约定更改，指向的对象是法院。索赔时效是权利人请求义务人行使义务的期限，该期限是约定期限，指向的对象是义务人。索赔时效是除斥期间，超过索赔时效丧失的是实体权利，义务人给付的可以要求返回。超过诉讼时效即丧失胜诉权，实体权利不丧失，义务人给付的无权要求返还。

在工程合同履行中，合同双方应重视合同的约定，积极履行合同。如果超过索赔进行索赔，将直接导致实体权利的丧失。丧失了实体权利，即使未超过诉讼时效，也只能面临败诉的后果。

薛小妹律师补充：

工程停工后如何进行索赔

首先弄清楚停工的责任归于谁，如果发包人的原因导致停工的，承包人可以请求索赔哪些损失有以下七种：机械设备闲置费，包含租金和损耗；管理人员及工人的工资；因停工所额外支出的管理费，包含住宿、餐饮等；材料仓储费；支付停工期间材料价格上涨的部分费用；因获得的工程款的利息；因防止扩大损失而支出的费用；

承包人要做好充分的索赔准备搜集证据，包括：开工令、停工通知、复工通知、设计变更导致返工，或增加工程量验收记录、会议纪要、签证、监理通知、信函、机械设备租赁合同、支付凭证、投标价格计算表、材料仓单、市场材料价格信息等，还有承包人自己为防止损失扩大而采取的措施所产生的费用等等。这些证据足以证明停工的原因在于发包人，以及停工的期限、停工造成的实际损失。

Www.bianhuLvshi.COM法律咨询网-专业的法律信息咨询网站，汇集离婚律师,刑事律师,劳动仲裁请律师,律师事务所查询,律师免费咨询,婚姻家庭,债务纠纷,合同纠纷,知识产权,您身边的私人法律顾问。